Abstract: Appalto integrato - Risoluzione contrattuale da ritardo - Ritardo imputabile in parte alla stazione appaltante e alle carenze nelle indagini del progetto definitivo - Risoluzione parzialmente illegittima per corresponsabilità della committente - Risarcimento corrisponde al valore venale e mancato utile
Il Tribunale Civile di Roma, con l'allegata sentenza n. 12139 del 6 agosto 2026, ha dich...
